第一篇：違約協議書范本word
違約賠償協議書范本
甲方(出賣人)：****都城物業發展有限公司
乙方(買受人)：****勁松路甲1號松華園小區 單元 房業主
鑒于：
1、XX年 月 日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號： )，乙方購買***勁松路甲1號松華園小區住宅樓(都城心嶼)，乙方已向甲方支付購房款人民幣 元。
2、甲方應于XX年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自XX年5月20日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至XX年5月19日。
5、乙方已于XX年5月30日辦理了入住手續，接收了商品房。
6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止，甲方逾期交房201日，對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣 元。
甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣 元，于XX年 月 日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：________ 乙方：________
________ 年________ 月________ 日
-------
甲方：________，性別：_______，漢族_______， ________年________ 月出生，現住_______ ，身份證號碼為: ________，聯系電話：________ 。
乙方：___________，性別：________，漢族， ________年 ________月出生，現住________ ，身份證號碼為:________ ，聯系電話________ 。
XX年11月6日晚上，甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后，以致甲方左腿受傷一事(手術后經法醫鑒定為輕傷：膝蓋處脛骨粉碎性骨折)?，F甲、乙雙方根據各自的過失程度，經充分協商，自愿達成如下協議：
一、乙方一次性支付醫療費人民幣XX0元(大寫：貳萬元整)給甲方。乙方根據甲方要求，提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續。
二、甲方王功勛今后左腿出現任何問題均與乙方無關。
三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。
四、本協議一式三份，由甲、乙方和監督單位各執一份。本協議自簽字蓋章后之日起生效，各方都必須承擔協議中各自義務 。
甲方：________ 乙方：________
監督單位：________
監督單位名稱________
(蓋章)
________年 ________月 ________日立
第二篇：房屋違約協議書范本
違約對于雙方都是損失，相互協議好可以避免沖突，下面是房屋違約協議書范本，為大家提供參考。
甲方(出賣人)：
乙方(買受人)：
鑒于：
1、XX年 月 日，甲、乙雙方共同簽訂了(XX市商品房預售合同)(合同編號：)，乙方購買XX住宅樓，乙方已向甲方支付購房款人民幣 元。
2、甲方應于XX年10月31日前向乙方交付商品房。
3、XX小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的(入住通知書)，甲方自XX年5月20日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至XX年5月19日。
5、乙方已于XX年5月30日辦理了入住手續，接收了商品房。
6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止，甲方逾期交房201日，對照(XX市商品房預售合同)第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣 元。
甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行：
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣 元，于XX年 月 日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：________，性別：_______，漢族_______， ________年________ 月出生，現住_______ ，身份證號碼為： ________，聯系電話：________ 。
乙方：___________，性別：________，漢族， ________年 ________月出生，現住________ ，身份證號碼為：________ ，聯系電話________ 。
監督單位：________
監督單位名稱________
(蓋章)
________年 ________月 ________日立
第三篇：違約責任書范本
篇一：違約責任書
違約責任書
根據《汽車抵押借款合同》合同號: 訂立出本責任書.
甲方： ,身份證號碼： . 乙方： ,身份證號碼：
甲方以下行為被定性為違約行為：一：甲方隱瞞車輛真實情況。二：甲方未按合同約定日期交付利息。三：甲方未按合同約定日期交付車輛維護服費。四：甲方未按合同約定日期交付停車費。五：甲方所提供的聯系方式無效(乙方無法聯系到甲方)。六：甲方因自身問題如需合同展期(續期)必須書面向乙方提交申請。七：乙方從甲方逾期后刊登報紙通知起三日內未得到甲方任何書面申請及書面回復。
甲方因違反合同號: ,汽車借款抵押合同，甲方同意無條件協助乙方辦理， 粵 車輛變賣手續。 如甲方不主動協助,拒絕協助,或乙方無法通過甲方合同提供的聯系方式取得有效聯系,乙方售賣車輛之后所發生的所有法律責任由甲方無條件全部承擔與乙方無關。 所有相關的售賣車輛后所有關法律上所產生的，訴訟費，仲裁費，評估費，公告費，拍賣費，律師費，執行費，民事賠償，甲方同意無條件全額承擔與乙方無關.
甲方已詳細閱讀并理解以上內容，同意遵守以上所有條款，并同意本違約責任書內所需要承擔的全部法律責任。
履行本責任書如發生爭議，由雙方協商，協商不成，雙方同意將爭議交由深圳仲裁委員會進行訴訟解決，訴訟期間乙方所產生的所有法律費用，甲方同意全額支付. 附注(共九條)：
一、甲方需詳細閱讀本違約責任書內所有條款及違約責任書項內所需要承擔的法律責任。
二、甲方簽署違約責任前應詳細閱讀本違約責任書所有條款及細節后自愿簽署。
三、甲方簽署則表示甲方已詳細閱讀，理解并同意支付本合同所有條款及條款內所產生的已知或未知的所有費用。
四、違約責任書項手寫內容項與打印內容項具有同樣法律效力。
五、乙方通過登報通知方式限期通知甲方，限期內無法得到甲方書面有效聯系乙方有權出售抵押物。
六、乙方選擇所登報紙為《深圳特區報》或《深圳商報》 。
七、《違約責任書》壹式貳份，甲乙各持壹份。
八、甲方從合同到期日起計算15日內如甲方拒交付利息及車輛維護服務費或者乙方無法從甲方所留聯系
方式聯系到甲方，則表示甲方違約，乙方有權將該抵押物出售或轉讓處理。
九、因甲方自身原因違反《汽車抵押借款合同》約定，導致乙方按合同約定出售抵押物，甲方同意乙方以
主合同第三條，第1項，甲、乙雙方認定評估價值出售該抵押物。 (以下無正文)
甲方已閱讀并同意上述所有條款- 乙方已閱讀并同意上述所有條款甲 方 ： 乙 方 ： 2013年 06月
第1頁 共1頁篇二：安全責任書樣本 工程承包安全責任書
甲方：
乙方: 重慶旭源清潔服務有限公司
為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，
確保施工中人身、財設施設備安全，根據國家有關法律法規，經雙方協商一致簽訂協議。 第一條：工程項目： 第二條：施工地址： 第三條：甲方安全責任：
1、甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務。甲方有檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書，直至清退出場。
2、甲方指派同志負責與乙方聯系安全生產方面的工作。
3、甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。因甲方原因導致的事故由甲方承擔責任。 第四條：乙方安全責任：
乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞事故承擔全部安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：
1、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。
2、乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律規定，必須制定相應的安全管理制度;嚴格執行《高空安全工作規定》、甲方關于工作票制度及其他安全生產規定、制度。
3、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。
4、 施工時間，乙方應設有專職安監人員，(少于30人者設兼職)。 乙方指派作為安全工作聯系人。
5、乙方用于本工程項目的施工機械、工、器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要，并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定，乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。
6、 開工前，乙方應組織人員對施工區域、作業環境及使用甲方提供的設施設備、工器具等進行檢查，確認符合安全要求，一經開工，就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。
7、 乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無關的甲方設施設備;不得擅自拆除，變更甲方防護設施及標示。
8、 乙方施工過程中需要用電、水源，應事先與甲方取得聯系，不得私拉亂接。中斷作業或遇到故障應立即切斷有關開關。
9、 乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清，確保安全文明施工。
10、乙方必須接受甲方的監督、檢查，對甲方提出的安全整改意必須及時整改。
11、乙方施工過程中發生人身傷亡、設備事故或危機生產運行得不安全情況下，應立即報告甲方，并積極配合調查。
乙方應執行國務院《特別重大事故調查程序暫停行規定》、《企業職工傷亡事故報告和處理規定》和《安全生產事故調查規程》。對人員在施工中發生的人身傷亡事故，還必須用電話、電傳或電報等向事故所在地的政府安全管理部門、公安部門、工會報告，按規定組織調查處理，并由乙方統計上報;如發生國務院《特別重大事故調查程序暫停規定》所規定的特大事故，還應立即通知當地政府、公安部門、并要求派人員保護現場。
乙方應將事故調查組的事故調查報告及乙方事故處理意見提交甲方備案。
第五條：甲乙雙方聯系方式及響應時間;甲乙雙方應以工作聯系單、傳真、電傳等書面形式送達對方。雙方在接到對方的書面聯系時，應于4小時內予以響應。 第六條：違約責任
1、 由于甲方或乙方責任造成對方的人身傷害、設備損壞等 財產損失，由責任方承擔相應的責任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。
2、 發現乙方現場作業人員有違章行為的，比照甲方有關安全生產獎懲規定對甲方職工相類似的違章行為應扣款數額，承擔相應的違約金。
3、 乙方未設置安監人員;未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計;施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品部滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。
4、 乙方使用甲方提供的設施設備、工器具等造成的損壞，應照價賠償。
5、 乙方人員無故到其他生產區域或擅自動用甲方的設施設備等，乙方按100元至500元/人次承擔違約責任。
6、 乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的，每逾期一天，乙方按50元至200元/天承擔違約責任。
第七條：本協議執行過程中，如發生爭議，由雙方協商、調解解決;若經協商、調解不能解決爭議的，任何一方可以向當地人民法院提起訴訟。
第八條：甲乙雙方必須嚴格執行本協議，本協議的法律效力獨立于主合同。 第九條：本協議有效期限：自年 月 日 起至 年 月 日止。
第十條： 本協議經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。
第十一條：本協議一試四份，甲乙雙方各執兩份。 第十二條：本協議簽訂地點在甲方住所地。
第十三條：以下七項為本協議附件：
1、
2、 承包工程要求的乙方相關資質證明材料; 乙方項目經理、管理人員、技術人員相關證明材料及施工人員名單;
3、 乙方施工安全技術組織措施;
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
聯系電話： 聯系電話：15922688177 簽訂時間：年月日篇三：項目承包責任書 范本(新) 項目承包責任書
甲方： 四川省第十五建筑有限公司 乙方：身份證號碼：
為明確甲乙雙方的權利和義務，甲、乙雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規，結合本工程實際，經甲、乙雙方充分協商，達成如下協議。
一、 工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地址： 3
4、工程造價：
5、工期
6、工程質量要求： 工程范圍
三、項目經營方式與經濟劃分
乙方按甲方與建設單位簽訂的《建筑工程施工合同》及補充協議和國家相關規定、甲方的各種管理辦法組織施工至竣工驗收，交付業主使用，并承擔保修責任。 甲、乙雙方按協議中的權利和義務，各自實行內部獨立核算、自負盈虧。不論工程盈虧，乙方均必須保證按責任書之約定向甲方繳納管理費、甲方駐現場人員的工資及甲方為甲方派駐現場人員向國家相關部門繳納的企業部分“五險一金”(其“五險一金”按每人每月1300元計算)。乙方必須全面履行甲方與建設單位簽訂的《建筑工程施工合同》及補充協議，甲方不干涉乙方的效益分配。
四、 甲、乙雙方的權利和義務
1、甲方的權利和義務
1.1 負責與建設單位簽訂《建筑工程施工合同》及補充協議。審批乙方編制的施工方案和協助乙方辦理工程結算。1.2 負責與建設單位的財務往來。每次撥付工程進度款前，協助乙方督促建設單位支付工程進度款。甲方在收到建設單位撥款通知后，三天內必須將工程進度款以轉帳方式轉到甲乙雙方共同約定的銀行帳戶。在每次實際收到建設單位撥付的工程進度款后，甲方根據乙方已完成的實際工作量(經甲方駐現場負責人審核)，扣除上繳甲方管理費、稅費、罰金、甲方駐現場人員的工資及甲方為甲方派駐現場人員向國家相關部門繳納的企業部分“四金”金等，剩余資金由乙方根據工程需要按照甲方的《合作項目管理實施細則》進行使用。
1.3 要求，積極支持、配合乙方搞好施工現場各項管理工作。其中為甲方駐現場負責人，進行現場質量、安全、工期、文明施工及資金的監督管理，重點監督乙方全面履行甲方與建設單位簽訂的《建筑工程施工合同》及補充協議。
1.4 甲方派出參與項目部組建的人員工資標準分別為：1.5 甲方派出參與項目部組建的人員工資由甲方生技部門統一考核，由甲方人力資源部統一造發。
1.6 施工期間，甲方對工程的質量、安全、工期、文明施工等按甲方的有關管理規定和辦法進行綜合控制，并進行不定期的檢查。對不符合要求的，甲方有權責令其限期整改，若限期未整改或整改未達到標準的，甲方有權責令其停工整改，并按甲方有關規定采取罰款、暫停支付工程進度款等經濟措施，促使乙方整改達到要求。若發現乙方無力履行甲方與建設單位簽訂的工程承包合同時，甲方有權單方解除本協議，并清退乙方，另擇隊伍實施，由此造成的全部損失概由乙方負責。
1.7 甲方有權監督乙方所簽與本工程相關的經濟合同的履行情況，乙方必須將所簽訂的各種經濟合同如材料采購、設備周材租賃、勞務、專業分包合同等交甲方駐現場負責人備案。
2、乙方的權利和義務
2.1 乙方根據工程情況及國家有關規定組建項目經理部，進入項目部的 人員必須具備相應的從業資格,并將相關資格證書交甲方審核備案。 2.1 負責簽訂《建筑工程施工合同》前的一切工作，并承擔與工程相關
的經營費用。全面履行該工程甲方與建設單位簽訂的《建筑工程施工合同》及補充協議中的全部義務和應承擔的全部經濟責任和技術責任。負責處理好施工中發生的安全、質量、環境等一切事故，處理好與工程相關的社會關系，并承擔與此相關的法律責任、經濟責任和民事責任以及政府職能部門和上級的處罰。工程實施過程中自覺接受政府職能部門的檢查和甲方及上級的檢查，并承擔全部費用。
2.2 乙方必須嚴格按施工圖和國家有關法律、規范、標準等要求完成施
工任務，不得將工程整體轉包或肢解分包，自覺服從甲方對工程的質量、安全、工期、文明施工等的監督管理，自覺按甲方的各種管理辦法和程序進行現場管理。在乙方向建設單位繳納的履約保證金中扣除合同總價的 作為工程質量、安全、工期、文明施工的保證金，其中質量、安全、工期和文明施工四項各占 工程竣工驗收交付建設單位使用后，甲方對工程質量、安全、工期、文明施工四項進行逐項考核(考核標準附后)，考核合格一個項目退一個項目的保證金，不合格項目不退還保證金,作為甲方信譽補償金。 2.3 乙方應服從業主、監理和甲方的指令，拒不服從業主、監理、甲方
指令，影響較壞的，甲方將責令其停工或退場。乙方嚴格執行國家相關法律、法規及甲方的各項管理制度，不得有任何使甲方社會形象受損的行為發生。
2.4 工程施工中，乙方應嚴格按照施工圖、有關施工驗收規范、規程及 質量驗收評定標準進行施工，工程質量必須達到甲方與建設單位簽訂的《建筑工程施工合同》中約定的質量標準，杜絕重大質量事故。自覺按國家《安全法》及有關安全技術操作規程和甲方的安全管理辦法組織施工，確保安全生產，全年輕傷頻率控制在14‰以內，杜絕重傷和死亡、火災事故、重大機械設備事故及重大環境事故等。
2.5 如果甲方發現乙方嚴重忽視安全工作，經甲方書面通知后仍不整改，甲方有權直接從乙方帳戶上安排資金，投入工程的安全設施，其費用由乙方承擔。發生安全事故時，乙方必須及時將有關情況上報甲方，否則，一經發元/次向乙方收取違約金，情節嚴重者，甲方有權單方解除該責任書，由此造成的一切經濟責任和法律責任由乙方承擔。同時一切事故責任均由乙方承擔，即承擔事故全部經濟責任(包括工傷事故治療處理等的全部費用和政府職能部門及上級的罰款等費用)和法律責任。
2.6 如果甲方發現乙方忽視工程質量工作，經甲方書面通知后仍不整改，甲方將按 1--2 萬元/次向乙方收取違約金，情節嚴重者，甲方有權單方解除該責任書。如果發生了工程質量事故，乙方必須承擔其全部經濟責任和法律責任。
2.7 如果甲方發現乙方工程施工進度緩慢，將影響到甲方與業主簽訂的 合同工期時，甲方有權要求乙方限期整改，若發生因工程進度達不到建設單 位要求而引發的被建設單位通報或處罰的事件，每次甲方向乙方收取 萬元的違約金。情節嚴重者，甲方有權單方解除該責任書，因延誤工期而造成的一切經濟損失由乙方承擔。 2.8 乙方應按甲方要求做好施工過程中的資料收集、整理工作，工程竣
工時，先將其竣工資料交甲方審查合格后再報出，除按工程承包合同規定向有關單位移交竣工資料外，必須另行移交一套完整的竣工資料給甲方存檔。乙方必須在竣工前向甲方繳納工程檔案資料保證金 工程竣工前的最后一次進度款中扣除。待工程竣工驗收后，經國家檔案部門對工程檔案資料進行驗收合格并移交完畢后(包括應向甲方移交的竣工資料)，由甲方生技部門出據證明，由甲方財務部門退給乙方。
如果乙方不按時、不按規定提供工程竣工資料，乙方向甲方繳納的工程 檔案資料保證金將不予退還。
2.9乙方必須做到?？顚Ｓ?，乙方不得以任何方式將工程資金進行轉移或
挪作它用。工程完工時，乙方必須將工程所用材料設備費及人工費全部付清，并將各種供應商、分包商及勞務班組等的相關債務已結清的書面證明材料送交甲方財務部門存檔后，方可根據具體情況退還各種保證證金和支付工程款。
2.10 工程竣工結算審計完畢的時間要求：乙方按甲方與業主在合同中明 確的時間內完成。
2.11 乙方必須按國家及工程所在地政府職能部門的要求辦理工程施工 2.12 乙方負責辦理甲方在工程所在地的注冊并承擔其費用。
2.13 乙方不能私刻與甲方相關的任何印章,否則,一經發現,乙方向甲方支付5—10萬元的違約金,且甲方有權單方解除該責任書，并追究其法律責任。
2.14 乙方所施工的工程項目必須使用有質資、能獨立承擔經濟、法律責任的勞務企業，并與勞務企業簽訂具有法律效力的勞務分包合同。嚴禁使用非勞務企業的作業班組。 2.15 乙方所使用的人員(不含甲方派駐人員)必須是具有勞動合同的非甲方企業的人員(含勞務公司)，并由乙方負責繳納各項社會保險費。
2.16 乙方所使用的施工管理人員、特種作業人員等國家規定的作業崗位、工種必須持證上崗。
2.17 乙方在工程竣工交驗(或工程結算完成之時)必須向甲方書面承諾無工資、材料款的拖欠和未處理的安全事故。
五、管理費及違約責任
1、乙方向甲方繳納工程總造價(以最終工程總價為準)的%管理費(不含稅費)。
2、 因乙方管理不善,被建設行政主管部門及其他相關部門查處通報或媒體暴光者,乙方除負責承擔由此造成的一切費用和責任外,還應承擔如下違約責任: 2.1 被工程所在地，區縣級建設行政主管部門及其他相關部門查處通報或媒體暴光，每次按工程總造價的0.3%承擔違約責任;
2.2 被工程所在地，地市級建設行政主管部門及其他相關部門查處通報或媒體暴光，每次按工程總造價的0.5%承擔違約責任;
2.3 被工程所在地，省級建設行政主管部門及其他相關部門查處通報或媒體暴光，每次按工程總造價的1%承擔違約責任;
2.4 乙方必須確保按時發放民工工資,不得拖延，每月必須將民工工資發放表交甲方備案。如因沒有按時發放民工工資而發生群體事件或被媒體曝光，
第四篇：房屋租賃違約起訴書范本
來源：未知作者：佚名時間：2010-11-05
房屋租賃違約起訴書范本
原 告：夏*****，男，漢族，1964年7月出生，
被 告：伍****，男，漢族，1986年出生，
訴訟請求：
1、被告向原告支付租賃金及水電費4500元;
2、終止原、被告間的租賃合同。
3、訴訟費用由被告承擔。
事實及理由：原告與被告及被告的合伙人何****在2009年6月14日簽訂《房屋租賃合同》，原告將座落于太陽橋亞華大市場A2棟****房出租給他們用于教學場地。合同簽訂一個月后，被告的合伙人何****退出，由被告一人承租使用。該合同約定：租賃期為五年，自2009年7月1日至2014年7月1日止;第一年月租金為1500元，第二年至第三年月租金為1700元，第四年至五年月租金為2000元;按季度交納租金，提前一個月交納;承租方向出租方交納押金5000元。合同還約定：承租人不按時繳納租金，拖欠租金壹個月的，出租人可以終止合同，押金不退，收回房屋。
在租賃合同履行過程中，被告多次違約，租賃金總不按時繳納，水電費至今未繳納一次。被告第三次繳納租金的時間應在2010年1月1日，但至目前總以各種理由拖而不繳。原告認為，被告總是拖欠的行為，是一種信譽的喪失;原告的多次和長期的違約也是一種嚴重的違約行為。故此，原告特提起訴訟，及早維護自己的合法權益，以避免更大的損失發生。請人民法院支持原告的訴訟請求。
此致
xxxx區人民法院
具狀人：
2010年 月 日
第五篇：違約協議書
XXXXXXX 有限公司 違 約 協 議 書 為規范公司管理，確定勞動關系，明確公司培訓期內違約金的管理，特制定本協議，本 協議壹式貳份，甲乙雙方各執一份。 甲方：XXXXXX 有限公司 乙方：
一、原因 乙方接受甲方培訓歸任后，由于乙方原因單方面解除勞動關系，或因乙方采取規避法律 的行為被甲方解除勞動關系的，辭職時必須按如下金額向甲方一次性支付違約金。
二、支付違約金額
1、試用期3 個月 ⑴ 試用人員違犯公司的各項規定及損害公司的形象者，公司將解除勞動關系，期間發 生的勞動報酬不予支付，如造成公司經濟損失的要承擔法律責任，并依法賠償造成 的經濟損失。 ⑵ 試用人員因故辭職，扣除一個月的薪資，并扣除其他所有相關待遇。(包括總公司培 訓和分公司培訓) ⑶ 乙方在公司培訓期7-15 天以內，違約金為3000 元(總公司培訓) ⑷ 乙方在公司培訓期15-30 天以內，違約金為5000 元(總公司培訓) ⑸ 乙方培訓時往返路費自己墊付，等正式錄用后給予報銷. ⑹ 分公司培訓，甲方考核不合格，予以辭退，扣發一個月薪資及所有相關待遇。
2、正式錄用期 乙方錄用期內，違約金為5000 元
三、乙方在職期間對公司要絕對忠誠，不得對公司有所隱瞞和欺騙。
四、違反分公司的各項規章制度，甲方有權解雇乙方，并要求乙方支付違約金，并扣發一個 月的薪資及所有相關待遇。
五、本協議一經訂立，即具有法律效力，雙方必須履行。
六、本
合同未盡事宜，解釋權在XXXXXX 有限公司。 甲方(章)： 乙方：